一个10个月工期的项目因业主原因拖了三年该咋办

发表于2014-02-17     11974人浏览     13人跟帖     总热度:447  

一个饮水项目于2010年5月中标,因业主原因(地方配套资金)不到位,(2013年2月--2013、12月)造成项目停工10月(有签证依据),按中标至今长达3年,期间存在支付拖欠,重大设计变更,以及业主将原属清单及承包合同范围内的设备安装(为暂估价460万)再次发表,且选择分包商时未与总包单位商量。现施工单位提出要解决一下几点:1、停工损失。2、安装补偿。3、项目重新组价。4、如何保证建设资金。并要求建设单位尽快协商一致形成项目建设补充协议,但建设单位拒签补充协议,要求执行原合同,施工单位拒绝。针对该项目不知如何处理,执行原合同施工单位由于物价引起的材料、人工上涨已无法完成该项目,此种情况在不同意签订补充协议时,有无单方提出解除合同的法律依据及其他解决办法?同行讨论支招!
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-02-27 08:25:57

 发表于2014-02-17   |  只看该作者      

2

根据法律法规有关规定,在应付进度款过28天内,发通知要求甲方付进度工挰款,等发通知后28天甲方还不付工程进度款的,施工方可以单方要求停工或解除施工合同。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-02-18 10:56:00

 发表于2014-02-18   |  只看该作者      

3

寻求法律支持

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-13 13:07:51

 发表于2014-02-18   |  只看该作者      

4

还是咨询一些靠谱的人吧,别耽误事儿了。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-13 13:07:56

 发表于2014-02-18   |  只看该作者      

5

根据法律法规有关规定,在应付进度款过28天内,发通知要求甲方付进度工挰款,等发通知后28天甲方还不付工程进度款的,施工方可以单方要求停工或解除施工合同

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-02-27 08:26:11

 发表于2014-02-19   |  只看该作者      

6

该项目的合同通用条款执行的是水利部水建管(2009)629号文发布的(水利水电工程标准施工招标文件)中的(通用合同条款)。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-02-27 08:26:16

 发表于2014-02-19   |  只看该作者      

7

根据法律法规有关规定,在应付进度款过28天内,发通知要求甲方付进度工挰款,等发通知后28天甲方还不付工程进度款的,施工方可以单方要求停工或解除施工合同,并在超期后可以要求索赔!

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-02-27 08:26:27

 发表于2014-02-20   |  只看该作者      

8

最好双方协商解决,实在谈不拢的话可以找当地 合同仲裁处仲裁

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-02-27 08:26:33

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

9

根据当初签订的施工合同有关条款执行,坚决维护自己的合法权利。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-02-27 08:26:39

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

10

你仔细看看合同撒,业主说执行原合同的依据是什么?而你们主张赔偿的依据在原合同上有体现么?如果都没有,业主不签订新协议,而你们又觉得没有必要亏损,那就法庭见撒!

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-02-27 08:26:45

猜你爱看

查看原图
分享
开始 ||
x